Un PSD-ist din Satu Mare, prejudiciat de Apele Române cu 150.000 de euro

O firmă din Negrești-Oaș, Lescaci Com, administrată de un consilier local PSD, se războiește cu ABADL, pentru returnarea garanţiei de bună execuţie aferentă unui contract semnat în 2008, respectiv „Lucrări de consolidare a falezelor în zona Eforie Nord și Eforie Sud“. Vorbim despre suma de 727.685,03 lei, ce reprezintă  5% din valoarea contractului  de 39.751.631 lei (fără TVA). Potrivit contractului, societatea trebuia să consolideze falezele din Eforie Nord și Sud, însă nu au fost realizate lucrările decât în Eforie Sud, cele din Eforie Nord fiind sistate, din vina ABADL.

ABADL

Între Lescaci Com, controlată de consilierul local PSD din Negrești Oaș, Adrian Andreka în calitate de executant, şi ABADL, în calitate de achizitor, a fost încheiat contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 1/03.04.2008, prin care Executantul s-a obligat să elaboreze Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, pentru consolidarea falezelor din Eforie Nord și Sud. Conform clauzei 4.3. din contract, pentru elaborarea documentaţiei tehnice, asigurarea asistenţei tehnice, execuţia, finalizarea şi întreţinerea obiectivului în discuţie, ABADL s-a obligat să plătească firmei valoarea de 39.751.631 lei (fără TVA). Lucrările în discuţie nu au mai fost finalizate, iar garanţia de bună execuţie constituită în  cadrul contractului de lucrări nr. 1/03.04.2008, reprezentând 5% din valoarea totală a contractului, trebuia eliberată, către firma cu pricina, încă din data de 12.10.2022, data dispoziţiei de şantier prin care beneficiarul a hotărât că restul lucrărilor să nu se mai execute.

faleză din Eforie

Precizăm faptul că achizitorul a sistat lucrările în 2015, pentru că nu a mai putut să îşi îndeplinească obligaţia de a obţine şi a menţine valabilă Autorizaţia de Construire, conform prevederilor art. 11.1. din contract. Ulterior sistării lucrărilor, au intervenit modificări ale situaţiei din teren, respectiv suprapunerea pe anumite zone ale amplasamentului obiectivului de investiţie cu investiţia Primăriei Eforie "Promenada Turistică" şi cu investiţia A.B.A.D.L ."Reducerea eroziunii costiere".

Instanţa a apreciat că cererea reclamantei de obligare a pârâtei la eliberarea garanţiei de bună-execuţie este întemeiată şi a fost admisă cu consecinţa obligării ABADL la eliberarea sumei de 727.685,03 lei reprezentând garanţia de bună execuţie aferentă contractului de achiziţie publică nr. 1/03.04.2008. Referitor la plata unor penalităţi de întârziere, instanţa va constata că cererea nu este întemeiată, acestea neputându-se acorda având în vedere natura obligației principale, respectiv eliberarea unei garanţii de bună execuţie, neexecutarea la timp a obligației în discuţie putând atrage doar acordarea unor dobânzi. Pentru aceste considerente, instanța a decis obligarea ABADL la eliberarea sumei de 727.685,03 lei reprezentând garanţia de bună execuţie aferentă contractului de achiziţie publică nr. 1/03.04.2008. De asemenea, obligă ABADL la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente debitului principal, dobândă ce se va calcula începând cu data de 12.07.2023 şi până la data eliberării sumei de bani reprezentând garanţia de bună execuţie. Sentința nu este definitivă.

Sediul ABADL

Firma administrată de PSD-ist a mai avut contracte cu ABADL

Firma Lescaci Com a fost înființată în anul 1994 și are ca principal obiect de activitate construcții hidrotehnice. Administratorul firmei este Adrian Andreka, iar unic acționar și beneficiar este Ciocan Bianca Angela, fiica controversatului om de afaceri Ioan Ciocan, care a avut sute de contracte cu statul. Pe anul 2022, firma a raportat o cifră de afaceri de 54 626 234 lei, un profit net de 17 783 644 lei și datorii de 17 552 890, cu un număr mediu de 156 de angajați.

Societatea e controlată de nepoata fostului preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Satu Mare, Gheorghe Ciocan

Revenind la Ciocan, Ioan Ciocan alias ”Nonu” este ginerele fostului preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Satu Mare, Gheorghe Ciocan, fost prefect, vicepreşedinte şi preşedinte al CJ Satu Mare. Ciocan e chiar cel care i-a amenajat lui Laszlo Borbely celebrul apartament de pe Calea Victoriei, una din zonele ultracentrale ale Capitalei. Firma Lescaci a apărut pentru prima oară în presa locală şi naţională după un caz investigat de poliţistul TF Matei Mărgărit, privind furtul unor vagoane-container de piatră din gara Satu Mare, produs în anul 2000. Containerele furate au fost folosite pentru constructia drumului forestier din Padurea Foieni, executată de societatea Lescaci SRL Certeze, administrată de Ioan şi Vasile Ciocan. Surse din Ţara Oaşului susţin că Lescaci SRL este un „pui” al Lescaci Com, înfiinţată pentru afaceri mai mici.

Precizăm că societatea este, abonată, la  contractele cu ABADL, în ciuda faptului că n-a avut o relație contractuală...să spunem fericită cu instituția statului. În 2021, Lescaci Com SRL a pus mâna pe lucrările contra inundațiilor, în Bazinul Hidrografic al Văilor Tatlageacul Mic și Tatlageacul Mare, județul Constanța.